Algemene voorwaarden Zoetermeerse Aannemer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan de website van Zoetermeerse Aannemer en op alle aanvragen die via deze website worden gedaan voor bouw-, verbouw- en renovatiewerkzaamheden.
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Zoetermeerse Aannemer: de eigenaar en beheerder van de website waarop u een aanvraag voor werkzaamheden kunt indienen.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website een aanvraag indient voor werkzaamheden.
3. Uitvoerende aannemer: de zelfstandige, lokale aannemer of bouwonderneming aan wie een aanvraag wordt doorgestuurd en die de werkzaamheden voor u zal uitvoeren.
4. Overeenkomst: de overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden die tot stand komt tussen u en de uitvoerende aannemer.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van Zoetermeerse Aannemer en op alle aanvragen die via de website worden ingediend. Door de website te gebruiken en een aanvraag te versturen, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
Artikel 3. Rol van Zoetermeerse Aannemer
Zoetermeerse Aannemer exploiteert een online platform waar u een aanvraag kunt indienen voor werkzaamheden door een aannemer. De via de website ingediende aanvragen worden doorgestuurd naar één of meerdere zorgvuldig geselecteerde, lokaal werkzame aannemers. De uitvoerende aannemer neemt vervolgens rechtstreeks contact met u op om uw wensen, de mogelijkheden en de prijs te bespreken.
De uiteindelijke overeenkomst voor de uitvoering van de werkzaamheden komt uitsluitend tot stand tussen u en de uitvoerende aannemer. Zoetermeerse Aannemer is geen partij bij deze overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming, inhoud, uitvoering, kwaliteit of oplevering van de werkzaamheden.
Artikel 4. Aanvragen, offertes en totstandkoming overeenkomst
Via het aanvraagformulier op de website kunt u kosteloos en vrijblijvend een aanvraag indienen. De gegevens die u invult, worden gebruikt om uw aanvraag te beoordelen en door te geven aan één of meerdere uitvoerende aannemers.
Eventuele offertes die u ontvangt, worden opgesteld en verstuurd door de uitvoerende aannemer. Voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze offertes is uitsluitend de uitvoerende aannemer verantwoordelijk. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat u expliciet akkoord gaat met de offerte of anderszins een opdracht verstrekt aan de uitvoerende aannemer.
Artikel 5. Prijzen en betaling
Alle prijzen, tarieven en betalingsafspraken worden direct tussen u en de uitvoerende aannemer overeengekomen. Zoetermeerse Aannemer staat buiten deze afspraken en is op geen enkele wijze betrokken bij facturatie of betaling van de werkzaamheden.
U bent gehouden de betalingsvoorwaarden na te leven die u met de uitvoerende aannemer bent overeengekomen. Zoetermeerse Aannemer ontvangt geen betalingen voor de werkzaamheden en treedt niet op als incassopartij.
Artikel 6. Uitvoering van de werkzaamheden
De uitvoerende aannemer is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, de inzet van personeel en materialen, de naleving van wet- en regelgeving en een veilige werkwijze op locatie. Eventuele afspraken over planning, doorlooptijden en opleverdata maakt u rechtstreeks met de uitvoerende aannemer.
Zoetermeerse Aannemer kan geen garantie geven over beschikbaarheid, planning of realisatietermijnen en is niet aansprakelijk voor vertragingen, meerwerk of andere afwijkingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Zoetermeerse Aannemer spant zich in om aanvragen uitsluitend door te sturen naar serieuze en professioneel werkende aannemers, maar kan niet instaan voor de kwaliteit van hun werk of hun bedrijfsvoering. Voor fouten, tekortkomingen, schade aan personen of zaken, gevolgschade of gederfde inkomsten die voortvloeien uit de werkzaamheden is uitsluitend de uitvoerende aannemer aansprakelijk, conform de tussen u en de uitvoerende aannemer gemaakte afspraken.
Zoetermeerse Aannemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de eigen dienstverlening als platform. Iedere aansprakelijkheid van Zoetermeerse Aannemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een redelijk bedrag in verhouding tot de aard en omvang van de schade.
Artikel 8. Garantie en klachten
Eventuele garantie op materialen en werkzaamheden wordt uitsluitend verstrekt door de uitvoerende aannemer. De inhoud en duur van die garantie wordt vastgelegd in de overeenkomst of offerte die u met de uitvoerende aannemer sluit.
Klachten over de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van het werk of de afhandeling van de opdracht dient u altijd rechtstreeks bij de uitvoerende aannemer te melden. Indien u daarnaast een klacht heeft over het functioneren van de website of de dienstverlening van Zoetermeerse Aannemer als platform, kunt u dit kenbaar maken via de contactgegevens op de website. Zoetermeerse Aannemer zal uw klacht dan zo zorgvuldig mogelijk beoordelen.
Artikel 9. Overmacht
Zoetermeerse Aannemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit redelijkerwijs onmogelijk is door een omstandigheid die niet aan haar kan worden toegerekend, zoals storingen in het internet- of telecomnetwerk, uitval van systemen, stakingen, overheidsmaatregelen of andere situaties waarop Zoetermeerse Aannemer geen invloed kan uitoefenen.
Artikel 10. Intellectueel eigendom
Alle teksten, afbeeldingen en andere inhoud op de website van Zoetermeerse Aannemer zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om onderdelen van de website te kopiëren, te publiceren of op een andere wijze te gebruiken dan noodzakelijk is voor normaal persoonlijk gebruik van de website.
Artikel 11. Persoonsgegevens en privacy
Bij het indienen van een aanvraag via de website verstrekt u persoonsgegevens en informatie over uw project. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te beoordelen en door te sturen naar één of meerdere uitvoerende aannemers, zodat zij contact met u kunnen opnemen. Met de uitvoerende aannemers worden passende afspraken gemaakt over zorgvuldige omgang met uw gegevens.
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring op de website. Door een aanvraag te doen, gaat u akkoord met deze verwerking van uw gegevens.
Artikel 12. Wijzigingen
Zoetermeerse Aannemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de voorwaarden is altijd te raadplegen op de website. Bij verder gebruik van de website en het indienen van een nieuwe aanvraag gaat u akkoord met de dan geldende versie van de voorwaarden.
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en op ieder gebruik van de website van Zoetermeerse Aannemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die hieruit voortvloeien en niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Laatste update: 18-11-2025
